汽車買賣合同15篇[合集]

隨着人們對法律的瞭解日益加深，合同起到的作用越來越大，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的汽車買賣合同，歡迎大家分享。

汽車買賣合同1

買方：_________________________

賣方：_________________________

簽訂日期：_____________________

雙方當事人經協商一致，就汽車買賣事宜達成如下協議：

一、產品名稱、型號、規格、數量、價格

________________________________________________________

二、付款方式、期限

________________________________________________________

三、交貨時間、方式、地點

________________________________________________________

四、驗收方法

________________________________________________________

五、其他約定事項

1．買方自提車及公路代運，按交貨期款到後發車。

2．賣方代運，以賣方委託鐵路起運日為交貨期，貨款及運雜費等發車後向買方辦理託收承付。

3．賣方為買方代運和代押運的汽車，賣方除向買方核收運費和運輸保險費外，每輛另收廠內吊裝費和押運費________元/輛。

4．產品質量：按賣方規定的出廠檢驗標準。如發生質量問題，按賣方有關規定實行“三包”。

5．單價內不含車輛購置附加費。

六、違約責任

賣方逾期交貨（鐵路運輸等不可抗拒原因除外）應向買方付違約金________元/輛。買方逾期提貨，按到期合同貨款的________%向賣方付違約金________元/輛，並付________%利息（月息）。合同簽訂後雙方必須全面履行，如需修改或終止，應經雙方協商一致籤具修訂或撤銷的`協議書。一方因故要求變更合同，應在交貨期前45天以函（電）向對方協商。本合同未盡事宜，由雙方協商解決，不能達成一致意見時按《合同法》有關規定執行。

七、本合同正本一式兩份，買賣雙方各執一份，其餘為副本（副本三份）。

買方（簽章）：__________________法定代表人：____________________

代理人：________________________地址：__________________________

郵政編碼：______________________電話：__________________________

開户銀行：______________________賬號：__________________________

賣方（簽章）：__________________法定代表人：____________________

代理人：________________________地址：__________________________

郵政編碼：______________________電話：__________________________

開户銀行：______________________賬號：__________________________

汽車買賣合同2

合同編號：

出賣人：___________

簽訂地點： 買受人：___________ 簽訂日期：________年____月____日

一、汽車型號及金額： ┃汽車品牌│型│發動│合格證號│車架號│海關單號│商檢單號│顏色│價格│備註號┃機號

二、交車地點、方式： 交車地點：____________交車時間：____________ 付款方式：____________付款時間：____________

三、質量、維修：

1.出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒佈的汽車質量標準。

2.出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經過交通管理部門認可的汽車。

3.出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。

4.出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：

(1)銷售發票;

(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單：

(3)保修卡或保修手冊;

(4)説明書;

(5)隨車工具及備胎。

5.買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的`車輛證件、手續是否齊全。

6.買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

7.汽車在購買後，如發現屬於生產廠家的質量問題可由出賣人協助買受人與生產廠家的維護站聯繫、解決。

8.如屬於在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔責任。

9.如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。

四、違約責任田(雙方協商)：________________________________________________________

五、合同爭議的解決方式： 因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決; 也可向有關部門申請調解; 協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

1.提交___________仲裁委員會仲裁;

2.依法向人民法院起訴。

六、本合同一式三份，雙方各執一份，汽車交____市場主辦單位留存一份(市暢 留存期________年)。

七、本合同經買賣雙方簽字蓋章後生效。

買受人：__________ 出賣人：

買受人姓名(章)______出賣人名稱(章)_____

地址：____________ 地址：__________

電話：____________ 電話：____________

汽車買賣合同3

賣方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX號（以下簡稱甲方）。

買方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX組（以下簡稱乙方）。

甲、乙雙方通過平等協商，甲方同意將東風金霸貨車出售給乙方，雙方協定條款如下：

一、出售車輛車型：所售車輛車型：東風金霸貨車，發動機號 。

二、所售車輛作價及付款方式：所售車輛作價 元整，里程為 公里。合同簽訂之日一次性付清。

三、根據《中華人民共和國道路安全實施細則》有關條款之規定，車輛所有權發生變化，需辦理過户登記。如辦理車輛過户手續，一切費用由乙方承擔。自XXXX年XX月XX日以前的相關税費由甲方承擔，自XXXX年XX月XX日以後的相關税費由乙方承擔。自XXXX年XX月XX日起車輛如發生事故，一切責任由乙方承擔賠償。

四、甲、乙雙方簽訂合同時在見證人面前將車輛一切手續交乙方，乙方自簽訂合同表示履行完畢。

五、合同雙方自願簽訂，不得反悔。

六、合同一式三份，雙方各執一份，見證單位一份。

甲方： 乙方：

見證單位：XXXXXXX法律事務所

XXXX年XX月XX日

汽車買賣合同4

立合同單位 供方：上海某柴油機廠

需方：濟南某汽車廠

經過雙方充分協商，簽訂本合同，以資共同信守。

（一）品名、規格、數量、金額及交貨日期。

（二）產品質量標準：按部頒質量標準。

（三）產品原材料來源：由供方解決。

（四）產品驗收方法：由需方按質量標準驗收。

（五）產品包裝要求：用木箱包裝。

（六）交（提）貨方法、地點及運費：由供方用火車託運到需方所在地，運費由需方負責。

（七）貨款結算方法：每批貨到全後十日內付款，通過工商銀行辦理託收。

（八）經濟責任：按《合同法》規定的原則執行。如供方因產品規格、質量不符合合同規定，應負責包修、包換、包退，並承擔由此而支付的.費用；因產品數量短少，不符合合同規定，供方應償付需方不能交貨的貨款總值5％的罰金；因包裝不符合要求造成的貨物損失，應由供方負責賠償；因交貨日期不符合合同規定，比照工商銀行延期付款的規定，每延期一天，按延交貨款總值0. 03％由供方償付需方延期交貨罰金。如需方中途退貨，由需方償付供方退貨總值5％的罰金；需方未按合同規定日期付款，應比照工商銀行延期付款規定償付供方罰金。

（九）供需雙方由於人力不可抗拒和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商和合同鑑證機關查實證明，可免於承擔經濟責任。

（十）本合同自簽訂日起生效，任何一方不得擅自修改或終止。如確有需要修改或終止，應經雙方協商同意，籤具修訂或撤銷合同的協議書。並報合同雙方業務主管部門和鑑證機關備案。

（十一）本合同正本兩份，供、需雙方各執一份。副本四份，送供、需雙方業務主管部門各一份，鑑證機關、工商銀行各一份。

供方：上海某柴油機廠 負責人：（蓋章）需方：濟南某汽車廠

代表人：電話：負責人：（蓋章）

圖文傳真（FAX):代表人：電話：

開户銀行： 圖文傳真（FAX):

賬號： 開户銀行二賬號：

地址： 地址：

鑑證機關：

汽車買賣合同5

售車方(甲方)：_____身份證號：_____

購車方(乙方)：_____身份證號：_____

甲方將自己所有的一輛色牌汽車(車牌號：_____，發動機號：_____，車架號_____：，行駛證登記人：_____)於_____年____月_____日轉讓給乙方，乙方一次性支付甲方人民幣_____萬_____千_____百元整(￥______________)，經雙方協商，達成以下一致協議：

(一)自協議簽訂，甲方向乙方轉讓車輛、乙方向甲方支付購車款起，該車所有權歸乙方，乙方有使用、出售、轉讓及報廢等權利。

(二)該汽車自本協議註明的轉讓時間以後，所出現的`一切問題與甲方無關。

(三)該汽車自本協議註明的轉讓日期時間以後，乙方使用時如發生交通意外而產生的本人及他人人身傷害、財產損失或其他法律糾紛與甲方無關;

(四)該汽車在本協議註明的轉讓時間之前，甲方使用時如發生交通意外造成他人人身傷害及財產損失或其他法律糾紛與乙方無關;

(五)雙方約定於_____年_____月_____日前甲方協助乙方過户，車輛必須按合法的手續過户，如不過户，由乙方承擔車輛轉讓之日起一切法律責任及相關後果。

(六)該車以後辦理年審、保險等事宜由乙方承擔。

(七)該協議書一式兩份，甲乙雙方各執一份，協議簽訂時間_____年_____月_____日，時間：_____年_____月_____日，雙方簽字後即時生效，雙方均不得違背以上各條款。

售車方(甲方)簽字：_____購車方(乙方)簽字：_____聯繫電話：_____聯繫電話：_____

日期：_____年_____月_____日

日期：_____年_____月_____日

見證人簽字：_____

日期：_____年_____月_____日

汽車買賣合同6

甲乙雙方經過協商，就購買甲方汽車達成一致協議如下：

一、標的車輛簡況：

汽車品牌：

型號：

車身顏色：

坐椅顏色/材質：

發動機號：

車架號：

產地：

製造商：

自排擋 或手排擋：

新車 或二手車：

出廠日期：

甲方所交付的車輛如果是新車，甲方保證其所交付的車輛不是返修車、庫存車，且應為零公里車(因辦理手續、提車而進行的必要移動除外);甲方所交付的車輛如果是二手車，甲方保證：車輛沒有被抵押、沒有被司法機關查封，里程錶上的記錄是真實、可信的，沒有對其進行任何里程回撥

二、價款：

乙方須向甲方支付的總價款為人民幣?，該金額由以下幾部分構成：

1、車價;元

2、購置税;?元

3、保險費?元;

4、牌照費 元;

5、本合同第五條第 款的代辦費? 元。

乙方不再承擔任何加急費、手續費、運費、出庫費等費用。

三、交車方式：

交車地點：交車時間：

付款方式：付款時間：

四、甲方同意向乙方無償贈送以下設備、配件和提供如下的免費服務：

五、經乙方的書面委託，甲方可向乙方提供以下服務，乙方打勾選定如下服務項目，同時應按甲方和保險公司、銀行、車輛登記機關的要求提供相應所需的文件和證明。

甲方完成上述代辦事宜後，應將相應的牌照、發票、保險單等票據憑證完整地交給乙方，乙方按票證據實支付。

因辦理上述手續而產生的代辦費由雙方約定，甲方亦可免收代辦費。甲方的代理行為應在乙方的委託授權範圍內進行，否則後果自負，如因此給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。

1、代理乙方向保險公司購買有關汽車保險; 代辦費：

2、代理乙方向有關銀行提出並辦理汽車借款;代辦費：

3、代理乙方參與汽車牌照的投標;代辦費：

4、代理乙方為所購汽車上牌;代辦費：

5、乙方要求的其他服務。代辦費：

六、質量和維修：

1、甲方向乙方出售的汽車，其質量必須符合國家頒佈的汽車質量標準和汽車行業標準。如果汽車製造商的企業標準高於國家標準或行業標準的，則必須達到企業標準。甲方出售的車輛應當與隨車提供的產品説明書或車輛使用書的質量狀況相一致。乙方對車輛的特殊質量要求如下：

2、甲方向乙方出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車或合法的進口汽車。

3、甲方向乙方出售汽車時要真實、準確、完整地介紹所銷售車輛的基本情況，並提醒乙方注意有關車輛的非缺陷性的瑕疵狀況，不得做虛假陳述或隱瞞車輛的真實狀況。

4、甲方在向乙方出售車輛時必須向乙方提供以下書面文件：

(1)汽車銷售發票;

(2)車輛合格證、海關進口證明和商品檢驗單(進口車);

(3)保修卡或保修手冊;

(4)中文説明書;

(5)隨車工具及附件清單;

(6)車輛行駛證、登記證及以往維修記錄或維修單位和所投保的保險公司的名稱、地址、電話(二手車)。

5、乙方在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。

6、乙方在購車時應對所購車輛的使用性能及外觀進行認真檢查、確認。

7、如乙方使用、保管或保養不當造成的問題，由乙方自行負責。

8、甲方應當在交車時向乙方提供車輛交接單一份(見附件)，由乙方對該車的外觀、使用性能進行檢查、確認。

9、甲方及車輛生產商應保證車輛在正常行駛狀況下的安全性，而無安全隱患，《產品説明書》或《產品使用書》應對安全操作方法、安全裝置的時效、安全性的檢測等作了詳盡説明，並向乙方作了明確的告知。銷售方及生產商應保證車輛在有效期內，所有《產品説明書》或《產品使用書》所載明的安全裝置都處在有效的使用狀態。

10、汽車在購買後，由買受人負責與生產廠家的特約維修站聯繫、解決，但甲方應提供聯絡、溝通及協助的便利。甲方及車輛生產商應建立一定數量的特約維修站，並保證車輛能及時獲得修理，汽車零部件充足，收費合理。

七、違約責任：

1、任何一方違反本合同，包括但不限於甲方不按本合同的約定交付車輛，或交付車輛質量不符合本合同條件的，或車輛有潛在的隱蔽瑕疵無法在交接時查驗的;乙方不按本合同規定支付車款;不配合對方辦理車輛借款、保險、上牌的;任何一方違反保證、承諾條款或不履行協作配合義務，致使對方不能實現合同目的的，均須承擔違約責任。守約方有要求降低價款、無償修理(七日內修理完成)、支付違約金(以每遲延一日，以車輛總價款的.5‰計算)、換車、繼續履行本合同、解除本合同的各項權利，上述權利可由守約方根據不同情況合理選擇。

2、如屬於在汽車交車以前出現的質量問題(包括外觀)，甲方未向乙方明示的，乙方有權按照本條前款規定追究甲方違約責任。但甲方有證據表明對質量問題沒有過錯，甲方是不知情的，則甲方可以免責。甲方雖然已向乙方交車，但在甲方按照本合同第5條提供相關服務如上牌、代辦保險時造成車輛損壞的，甲方應當及時免費修理，乙方有權要求甲方適當降低車價或賠償損失。

車輛的主要部件和系統如發動機、電路系統、油路系統、制動系統、方向系統出現故障而1年內經2次修理後仍不能修復的，且甲方隱瞞車輛真實狀況的，甲方應承擔相應的法律責任。情形嚴重的，乙方可以解除本合同。

甲方提供的汽車由於各種部件發生質量問題，造成車輛頻繁維修，而影響到乙方正常使用的，乙方可以要求甲方賠償損失;問題嚴重導致車輛無法正常行駛的，且甲方隱瞞車輛真實狀況的，乙方可以要求解除合同。

八、爭議解決：

因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成，任何一方均可以採取以下方式解決：

1、向甲方所在地法院提起訴訟;

2、向乙方所在地法院提起訴訟;

3、向中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會提起仲裁。

4、向上海仲裁委員會申請仲裁。

九、合同文本：本合同一式肆份，雙方各執貳份。

十、合同效力：

本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章後即生法律效力;但如果乙方購買車輛按揭借款的，雙方約定選擇下列第? 種方法實施：

(1)銀行同意對乙方按揭借款的，則本合同生效;否則，本合同不生效。

(2)不管銀行是否同意按揭借款，本合同均為有效;改由乙方向甲方支付全部車款，但甲方同意給予一定的寬限期，乙方向甲方分期支付，支付方式和時限為：?

十一、其他約定事項和條款

本合同附件或補充協議、補充條款與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽字或蓋章)：? 乙方(簽字或蓋章)：

代理人(簽字或蓋章)： 代理人(簽字或蓋章)：

電話： 電話：

年月日

汽車買賣合同7

買方：

賣方：

第一條賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車：

號牌號碼：

初次登記日期：

車架號：

養路費繳付有效期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

最近一次年檢時間：_______年_______月。

行駛公里數：25萬公里。

車輛使用性質：(/)客運、(/)貨運、(是)出租、(/)租賃、(/)非營運、(/)其它。

第二條車款及交驗車

車款為(不含税費)11萬元;大寫十一萬元整。

買方應於_______年_______月_______日在買方住所地同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，並以現金的方式自驗收、審驗無誤之日起當天內向買方支付全部車款。

賣方應在收到車款後當天內交付車輛及相關文件，並協助買方在允許辦理車輛過户時30日內辦理完車輛過户、轉籍手續。車輛過户、轉籍過程中發生的税、費負擔方式為：全部由買方負擔。

相關文件包括：機動車行駛證、機動車登記證書、税訖證明、車輛年檢證明、養路費繳費憑證、道路運輸許可證、營業執照正本和副本、改氣合格證、收費許可證、税務登記證、車船使用證、社會集團體會員證、保險單各一份。

第三條雙方權利義務

1.賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處置權，且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過户、轉籍手續。

2.賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛的`陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。

3.買方應按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，並按照約定支付車款。

4.賣方收取車款後，應開具合法、有效的收款憑證。

5.買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過户、轉籍手續。

6.車輛交付後，因車輛使用發生的問題由使用者負責(其中因交通事故發生的費用、養路費和相關罰款等全部費用)。

第四條違約責任

1.第三人對車輛主張權力並有確實證據的，賣方應承擔由此給買方造成的一切損失。

2.賣方未按照約定交付車輛或相關文件的，應每日按車款2%的標準補償。

3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過户、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款並承擔一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過户、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛並承擔一切損失。

第五條合同爭議的解決辦法

此協議未盡事宜雙方友好協商，協商未果，任何一方均可向對方所在地人民法院尋求保護。

第六條買賣雙方其他約定事項

車輛自交付之日起，車輛的全部產權歸買方所有。

此協議一式兩份，買賣雙方各執一份，蓋章、簽字後即生效。

賣方(章)：_______

買方(章)：_______

汽車買賣合同8

為了明確舊機動車時買賣雙方各自應承擔的法律責任及義務，經雙方自願同意簽定以下協議：(售車方簡稱為甲方，購車方簡稱為乙方)

售車方(甲方)：

購車方(乙方)：

一、甲方將車主______的______轎車，牌號______，發動機號____________，車架號____________轉讓給乙方，雙方達成成交總額為(人幣)____________，小寫______。

二、甲方應對該車手續及車輛的'合法性負責(包括該車在______20__年__月__日前所發生的一切交通事故及經濟糾紛)。該車自交車之日起(時間______20__年__月__日起)所發生的交通事故及違法活動均由乙方負責與甲方無關。

三、該車若須辦理過户事宜，過户費由______方承擔，過户時雙方應主動配合辦理轉户所需手續及車輛。該車自交車之日起，該車以後所需費用均由乙方負責購買(包括養路費、年審費及費)。

四、因雙方交易車輛為舊機動車車輛，故雙方簽定協議時均對(車身及發動機工作狀況表示認同)。

五、備註(未盡事宜雙方約定處理)：

六、該一式兩份，雙方簽字生效，雙方不得違約，不得對成交金額提出異議，不退車及車款。

售車方(甲方)：購車方(乙方)：

聯繫電話：地址：

簽定時間：20__年__月__日

聯繫電話：身份證號碼：

汽車買賣合同9

出賣人（甲方）：________________________________

買受人（乙方）：________________________________

依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上，就汽車買賣的有關事宜協商訂立本合同。

第一條汽車名稱、數量及價款

汽車品牌

型號

生產廠商

產地

發動機號

合格證號

車架號

海關單號

商檢單號

配置（標準配置/

選用配置）

數量

車身顏色

首選：次選：

單價（人民幣）

內飾顏色

首選：次選：

總價（人民幣）

大寫

備註

第二條質量

1．甲方出售的車輛，質量應符合國家關於汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，並達到產品説明書載明的技術指標，符合車輛落籍地有關部門關於尾氣排放的標準。

2．甲方出售的車輛，應是經國家有關部門公佈、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，並能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。

3．雙方對車輛是否存在質量問題有爭議的，依據法律規定或者直觀觀察等日常生活經驗能夠直接確認的事實，可以直接作為判定問題的依據；需要進行鑑定的，以具有法定資質的汽車檢驗機構出具的書面鑑定意見為準。鑑定費由主張方墊付，由責任方承擔；經鑑定無法明確責任的，由雙方分擔。

第三條定金（可選填）

乙方在_________年_____月_____日前，向甲方交付全車款的_____%（此比例不得超過全車款的20%）作為定金；甲方交貨後，定金抵作車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金；因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。

第四條付款方式

乙方於本合同簽訂之前或簽訂時向甲方支付的訂金，視為預付款。

乙方選擇按第_____種方式，如期足額將車款支付給甲方。

1．一次性付款方式：□簽訂本合同時/□_____年_____月_____日前，支付全部車價款。

2．分期付款方式：

□簽訂本合同時/□_____年____月_____日前，支付全部車價款的_____%，計人民幣__________元，大寫______________元。

__________前支付全部車價款的_____%，計人民幣__________元，大寫____________________元。

__________前支付餘款，計人民幣__________元，大寫____________________元。

3．貸款方式：見《貸款合同》。

第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

1．交車時間：_____年_____月_____日前。

2．交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□；貨交承運人□。

3．交車地點：________________________________________。

4．甲方交付車輛時應同時提供：

（1）銷售發票；

（2）（國產）車輛合格證或（進口）海關進口證明及商品檢驗單；

（3）質量服務卡或保修手冊；

（4）車輛使用説明書或用户使用手冊（中文）；

（5）隨車工具及備件清單；

（6）____________________________________。

5．甲方應在交車時當場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議，應當場向甲方提出，由雙方進行確認。對於確屬質量問題的'，乙方有權要求更換車輛；對於車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔。

6．甲方將車輛交由乙方實際支配下並向乙方交付隨車文件時，雙方應簽訂車輛交接書（見附件），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，車輛的風險責任由乙方承擔。

第六條售後服務

1．車輛售後服務及保修參照生產廠商關於車輛的説明書和保養手冊執行。

2．甲方應提供由生產廠商認定的兩家以上的維修保養網點供乙方選擇。

在保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公佈或雙方約定的維修站進行修理和保養。

3．乙方使用車輛前應仔細閲讀車輛説明書、用户使用手冊或保修手冊等相關資料。在保修期內車輛由於乙方或第三方的人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當，或到生產廠商認定範圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。

4．生產廠商的車輛説明書和保養手冊的內容與國家有關規定相牴觸的，按國家有關規定執行。

5．本合同簽訂後，國家出台有關汽車產品修理更換退貨或車內空氣質量等方面的規定的，雙方按國家規定執行。

6．生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利於乙方的，雙方按生產廠商的承諾執行。

第七條違約責任

1．甲方未按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過_____日的，乙方有權解除合同，並要求甲方按相當於已交車款的_____%支付違約金或適用定金條款。

2．乙方在使用後發現車輛不符合説明書中表明的質量標準，有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。

3．經具有法定資質的汽車檢驗機構鑑定，車輛確實存在設計、製造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。乙方要求甲方賠償的，如生產廠商有過錯的，甲方在承擔賠償責任後有權向生產廠商追償；乙方要求生產廠商賠償的，甲方有協助乙方的義務。

4．甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權要求更換車輛或解除合同，並要求甲方承擔由此造成的損失。

5．乙方未按約定支付車價款的，應依照銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金，超過_____日的，甲方有權解除合同，並要求乙方按相當於未交車款的_____%支付違約金或適用定金條款。

6．一方無正當理由單方解除合同的，應按_______________的標準向對方支付違約金或適用定金條款。

第八條不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

第九條其他約定

未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協議、附件及甲方的宣傳材料、廣告、公開承諾等均為本合同的組成部分。

其他約定：____________________________________________________________。

第十條解決爭議的方法

本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：

（一）向_______________人民法院提起訴訟；

（二）提交_______________仲裁委員會仲裁。

甲方：（蓋章）________________乙方：（簽章）________________

地址：________________________地址：________________________

證照名稱：____________________證件名稱：____________________

證照號碼：____________________證件號碼：____________________

法定代表人：__________________法定代表人：__________________

委託代理人：__________________委託代理人：__________________

聯繫電話：____________________聯繫電話：____________________

傳真：________________________傳真：________________________

郵政編碼：____________________郵政編碼：____________________

簽訂時間：____________________簽訂時間：____________________

簽訂地點：____________________簽訂地點：____________________

附件一

合同編號：__________

車輛交接書

出賣人（甲方）：_________________________

買受人（乙方）：_________________________

_____年_____月_____日_____時，甲、乙雙方在_______________對_______________牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：

1．甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規格為：_________________________。

乙方經過驗收，認為該車輛符合雙方於__________年_____月_____日簽訂的汽車買賣合同（編號為_______________）的約定（發動機號：__________車架號：_______________），同意接受。

2．隨車文件清單如下（打√）：

（1）發票□

（2）合格證□

（3）説明書□

（4）保修卡□

（5）海關證□

（6）商檢證□

（7）進口車關單□

（8）進口車商檢單□

（9）其他：_____________

3．下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”，不正常的打“×”，空格內可自行添加項目。（略）

4．里程錶顯示數：____________________公里

5．其他交接事項：_________________________________________________。

本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效，視為車輛正式交付，車輛的風險責任由乙方承擔。

甲方簽章：_______________________________

時間：_____年_____月_____日_____時_____分

乙方簽章：_______________________________

時間：_____年_____月_____日_____時_____分

附件二

合同編號：______________

委託服務協議書

委託人（乙方）：____________________________

受託人（甲方）：____________________________

雙方經協商一致，就辦理下列委託事項達成如下協議：

一、委託事項

乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：

（1）代辦選牌□

（2）代辦按揭□

（3）代辦保險□

（4）代辦上牌□

（5）代辦裝潢□

（6）代辦其他項目：______________

二、委託報酬

為甲方順利完成委託事宜，乙方應在簽訂本協議時支付______________元，大寫____________________________。

甲方完成上述委託事宜後，乙方應一次性付清剩餘代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費）,合計________元，大寫______________。

三、完成各委託事項所需費用概算及代辦費約定

1．代辦選牌，代辦費：______________元。

2．代辦按揭，代辦費：______________元。

3．代辦保險：

（1）保險公司所在地及名稱：__________________________

（2）保險期限：一年□二年□三年□

（3）第三者責任險，費用：______________元。

（4）交通事故責任強制險，費用：______________元。

（5）車輛損失險，費用：______________元。

（6）其他險種名稱及費用：____________________________。

（7）以上保險費用合計：______________元。

（8）雙方特別約定：乙方委託甲方代辦車輛上牌服務的，乙方應自行或委託甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限於交通事故責任強制險和車輛損失險。保險合同應書面約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。

4．代辦上牌，費用概算如下：

養路費_____________元，車船税_____________元，購置税_____________元，註冊費：_____________元，其他_____________元，合計約______________元。

5．代辦裝潢，裝潢項目____________________________，費用______________元。

6．代辦其他項目____________________________，費用______________元。

7．所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔。甲方應憑發票、收據向乙方結賬。

四、上述費用採取下列第_______種方式支付

1．乙方預付。2．甲方暫先墊付。

五、上牌服務完成期限：________年________月________日前。

六、完成委託上牌服務，應隨車移交如下材料

（1）購置税憑證（2）養路費憑證（3）機動車保險單（4）行駛證（5）車船税憑證（6）車輛牌照號碼：________________

七、違約責任

1．甲方在辦理委託事項過程中車輛發生毀損、滅失的，乙方應先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬於甲方責任的，由甲方承擔，屬於第三方責任的，甲方應協助乙方索賠。非因甲方過錯導致車輛未上相關保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔賠償責任。

2．乙方中途撤回委託解除合同的，應承擔由此給甲方造成的實際損失。

3．除不可抗力或政府有關部門的原因外，甲方未能在約定期限內完成委託事項的，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最後交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30日，甲方應按全部車價款________%向乙方支付違約金，協議繼續履行。

4．因乙方未能及時提供有關材料而影響委託事項完成的，本協議履行期限相應順延，甲方不承擔違約責任。

八、解決爭議的方法：同《北京市汽車買賣合同》

九、其他約定：________________________________________________。

甲方簽章：________________乙方簽章：________________

日期：____________________日期：____________________

汽車買賣合同10

出賣人(甲方)：

買受人(乙方)：

依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上，就汽車買賣有關事宜協商訂立本合同。

第一條 汽車名稱、數量及價款

第二條 質量

1、甲方出售的車輛，質量應符合國家關於汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，並達到產品説明書載明的技術指標，符合車輛銷售地政府規定的關於尾氣排放的標準。

2、甲方出售的車輛，必須是經國家有關部門公佈、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，並能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。

3、雙方對車輛存在質量問題爭議的，應依據國家法定汽車質量監督檢測部門出具的書面鑑定意見為處理爭議的依據。汽車質量監督檢測部門由雙方共同選定或由解決爭議的第三方指定。鑑定費由主張方墊付，由責任方承擔;經鑑定無法明確責任的，由雙方分擔。

4、附件選裝件應明示乙方，不得強制加價銷售。

第三條 定金(可選填)

乙方在 年 月 日前，向甲方交付全車款的 %(此比例不得超過全車款的20%)計元作為定金;甲方交貨時，可將定金衝抵車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金;因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。

第四條 付款方式

乙方選擇按第 種方式，如期足額將車款支付給甲方。

1、一次性付款方式：簽訂本合同時 / 年 月 日前，支付全部車款。

2、汽車消費貸款方式：

2.1 簽署本合同時，首付全部車款的 %，計人民幣 元，大寫 元。

2.2 餘款計人民幣 元(可扣除定金),大寫 元，於 年 月日前通過金融機構辦妥汽車消費貸款手續。由於乙方的原因未能在上述期限內辦妥消費貸款手續或者未能足額辦妥消費貸款，乙方應在規定時間內一次性支付或補足餘款。否則，按逾期付款承擔違約責任。

3、其它付款方式： 。

第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式

1、交車時間： 年 月 日前。

2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。

3、交車地點： 。

4、交車時里程錶記錄： 公里以內，里程錶記錄不包含委託上牌服務發生的公里數。

5、甲方交付車輛時應同時提供的票據、資料：

(1)銷售發票;(2) (國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單;

(3) 質量服務卡或保修手冊;(4) 車輛使用説明書或用户使用手冊(中文);(5) 隨車工具及備件清單;(6)其他交付物件： 。

6、車輛交接當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，如對驗收項目持有異議，應當場向甲方提出。

7、甲乙雙方應在車輛交接時，簽訂車輛交接書(見附件)，即為該車輛正式交付。

8、車輛正式交付之日起，該車輛的風險責任由甲方轉移乙方。

第六條 售後服務

1、車輛售後服務及保修參照生產廠商關於車輛的説明書和保養手冊執行。但保修期不得低於《浙江省新“三包”商品目錄》(兩年四萬公里)的有關規定。

2、在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應到生產廠商認定或雙方約定的維修站進行修理和保養。

3、乙方使用車輛前應仔細閲讀車輛説明書、用户使用手冊或保修手冊等相關資料。在上述保修期內車輛由於乙方或第三方的人為損壞的;或使用、保養、裝潢、改裝不當等非車輛本身原因造成的';或到生產廠商認定和雙方約定範圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。

4、生產廠商的車輛説明書和保養手冊的內容與國家有關規定相牴觸的，按國家有關規定執行。

5、本合同簽訂後，國家出台有關汽車產品修理更換退貨的規定或車內空氣質量等方面的規定的，從其規定。雙方應按國家《缺陷汽車產品召回管理規定》的規定執行。

6、在同等條件下，生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利於乙方的，雙方按生產廠商的承諾執行。

7、乙方接收車輛後，應在規定時間內完成車輛保險、附加費、上牌等相關手續，及時繳納税費。

第七條 違約責任

1、甲方未按時交付車輛的，應向乙方支付違約金;違約金從逾期交付車輛之日起至實際交付日止按車款的每日萬分之五計算。逾期交付車輛超過1月的，乙方有權解除合同;如乙方已交付定金的，甲方應雙倍返還定金;未交付定金的，按車款的%支付違約金。

2、乙方未按約定支付車價款的，應向甲方支付違約金，違約金從逾期付款之日起至實際付清之日止按應付款項的每日萬分之五計算。逾期付款超過1月的，甲方有權解除合同，可將乙方原訂購車輛另行出售。乙方交付定金的，乙方無權要求返還定金;乙方未交付定金的，按未車款的%支付違約金。

3、甲方交付的車輛規格型號與約定不符的，或者車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權要求甲方予以更換。甲方難以更換或未能在乙方要求的合理期限內更換的，乙方有權解除合同。甲方應承擔未能交付車輛的違約責任。

4、乙方在使用後發現車輛不符合説明書或已明示的質量標準，情況屬實的，有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。

5、乙方在使用後發現車輛質量問題與甲方發生爭議糾紛的，經具有法定資質的汽車檢驗機構鑑定，車輛確實存在設計、製造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。如乙方要求生產廠商賠償的，甲方有協助乙方的義務。

6、甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以誤導欺騙方式銷售車輛的，乙方有權要求更換車輛或選擇解除合同，並要求甲方承擔由此造成的損失。

7、一方無正當理由單方解除合同的，應按 的標準向對方支付違約金或適用定金條款。

8、任何一方遇到以下不可抗力：自然災害如水災、風災、暴風雪、地震等惡劣災情;社會動亂、政府禁令或重大事故造成的部分或全部不能履行的，不承擔違約負責任。遇有不可抗力的一方，應在三日內將事件的情況以信件、電子郵件等書面形式通知另一方，並在事件發生後十日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的説明。

第八條 其他約定

1、未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協議、附件及公開承諾等均為本合同的組成部分。

2、其他約定： 。

3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份。

第九條 解決爭議的方法

本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者權益保護委員會等部門申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：

1、向人民法院提起訴訟。

2、提交 仲裁委員會仲裁。

甲方：(章)

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人或代理人：

委託代理人：

(自然人)身份證號碼：

聯繫電話：

聯繫電話：

郵政編碼：

郵政編碼：

簽訂時間、地點：

汽車買賣合同11

簽訂時間：

簽訂地點：

出賣人（甲方）：

買受人（乙方）：

依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就汽車買賣的有關事宜訂立本合同。

第一條汽車名稱、數量及價款

汽車品牌：

型號規格：

生產廠商：

產地：

配置（標準配置/選用配置）：

數量（台）：

車身顏色：

首選：

次選：

單價（人民幣）：

內飾顏色：

首選：

次選：

總價（人民幣）大寫：

備註：

第二條定金

雙方約定：本合同簽訂時，乙方應向甲方支付定金__________元，大寫：____________________。

甲方交貨後，定金抵作車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金；因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。

第三條付款方式

乙方選擇下述第_____種方式付款，並按該方式所定時間，如期足額將車款支付給甲方。

1、一次性付款方式：簽訂本合同時，支付全部車價款，計人民幣__________元，大寫__________ 。

2、分期付款方式：簽訂本合同時，_____年_____月_____日前，支付全部車價款的_____%，計人民幣__________元，大寫__________元。

年月日前，支付全部車價款的__________%，計人民幣_____元，大寫_____元。

年月日前，支付餘款，計人民幣_____元，大寫_____元。

3、貸款方式：見《貸款合同》。

第四條質量

1、甲方出售的車輛，質量應符合國家關於汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，並達到產品説明書載明的技術指標，符合車輛落籍地有關部門關於尾氣排放的標準。

2、甲方出售的車輛，必須是經國家有關部門公佈、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，並能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。

3、雙方對車輛是否存在質量問題有爭議的，依據法律法規或者直觀觀察等日常生活經驗能夠直接確認的事實，可以直接作為判定問題的依據；需要進行鑑定的，以具有法定資質的汽車檢驗機構出具的書面鑑定意見為準。鑑定費由主張方墊付，由責任方承擔；經鑑定無法明確責任的，由雙方分擔。

第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

1、交車時間：_____年_____月_____日前。

2、交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□。

3、交車地點：

4、交車時里程錶記錄小於：（1）100公里□；（2）公里□。以上里程錶記錄均不包含委託上牌發生的公里數。

5、甲方交付車輛時應同時提供：

（1）銷售發票；（2）（國產車）車輛合格證或（進口車）海關進口證明及商品檢驗單；（3）質量服務卡或保修手冊；（4）車輛使用説明書或用户使用手冊（中文）；（5）隨車工具及備件清單；（6）。

6、甲方應在交車時當場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方應對車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，如有異議，應當場向甲方提出，由雙方進行確認。對於確屬質量問題的，乙方有權要求更換車輛；對於車輛的配置等與本合同所定配置有出入的，以及甲方沒有提供上述第五條第五款必要文件的，乙方有權解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔。7、甲方將車輛交由乙方實際支配並向乙方交付隨車文件時，雙方應簽訂車輛交接書（見附件一），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，該車輛的所有權風險責任由乙方承擔。

第六條售後服務

1、車輛售後服務及保修參照生產廠商關於車輛的説明書和保養手冊執行。

2、甲方應提供由生產廠商認定的兩家以上的維修保養網點供乙方選擇。

在保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公佈或雙方約定的維修站進行修理和保養。

3、乙方使用車輛前應仔細閲讀車輛説明書、用户使用手冊或保修手冊等相關資料。在保修期內車輛由於乙方或第三方的人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當，或到生產廠商認定範圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。

4、生產廠商的車輛説明書和保養手冊的內容與國家有關規定相牴觸的，按國家有關規定執行。

5、本合同簽訂後，國家出台有關汽車產品修理更換退貨或車內空氣質量等方面的規定的，雙方按國家規定執行。

6、生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利於乙方的，雙方按生產廠商的承諾執行。

7、其它條款：

第七條違約責任

1、甲方未按時交付車輛的，或因甲方原因導致交付未能實現的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過日的`，乙方有權解除合同，並要求甲方按相當於全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。

2、乙方未按約定支付車價款的，應依照銀行遲延付款的規定向甲方支付違約金，超過_____日的，甲方有權解除合同，並要求乙方按相當於全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。

3、乙方在使用後發現車輛不符合説明書中表明的質量標準，有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。

4、經具有法定資質的汽車檢驗機構鑑定，車輛確實存在設計、製造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。乙方要求甲方賠償的，如生產廠商有過錯的，甲方在承擔賠償責任後有權向生產廠商追償；乙方要求生產廠商賠償的，甲方有協助乙方的義務。

5、甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權要求更換車輛或解除合同，並要求甲方承擔由此造成的損失。

6、因車身超重，尾氣不合格等情況導致乙方無法上牌照，乙方有權退車。

7、保修期中，乙方所購車輛出現質量故障，甲方在_____日內未能修復，影響乙方正常使用的，每延期一日應賠償乙方因延誤使用該車輛造成的損失_____元。

8、一方無正當理由單方解除合同的，應按__________的標準向對方支付違約金或適用定金條款。

9、甲、乙雙方任何一方，因不可抗力不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，並應在10日內提供證明。根據不可抗力的影響，允許延期履行或者不履行合同，並根據情況可部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

第八條其他約定

未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協議、附件均為本合同的組成部分。

其他約定：

第九條解決爭議的方法

甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決；

（一）提交仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院提起訴訟。

第十條生效

本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方：（蓋章）

乙方：（蓋章）

地址：

地址：

證照名稱：

證照名稱：

證照號碼：

證件號碼：

法定代表人：

法定代表人：

委託代理人：

委託代理人：

聯繫電話：

聯繫電話：

郵政編碼：

郵政編碼：

簽訂時間：

簽訂時間：

簽訂地點：

簽訂地點：

附件一

合同編號：

車輛交接書

出賣人（甲方）：

買受人（乙方）：

_____年_____月_____日_____時，甲、乙雙方在_____對_____牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：

1、甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規格為：_______________乙方經過驗收，認為該車輛符合雙方於_____年_____月_____日簽訂的汽車買賣合同（編號為）的約定（發動機號：_______________車架號：_______________），同意接受。

2、隨車文件清單如下（打√）：

（1）發票□（2）合格證□（3）説明書□（4）保修卡□（5）海關證□（6）商檢證□（7）進口車關單□（8）進口車商檢單□（9）其他：__________ 。

3、下列車輛項目完好無損、運轉正常打√，不正常的打×，空格內可自行添加項目。

外觀及漆面

燈光

電動天線

內飾

反光鏡

CD

轉向

輪胎及備胎

收放機

制動

雨刮器

點煙器

手剎

發動機

鑰匙及遙控器

離合器

空調

千斤頂

排擋

門窗

隨車工具

儀表盤

電動天窗

警示牌

4、里程錶顯示數：__________公里。

5、其它交接事項 ：

本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效。

甲方簽字或蓋章：

乙方簽字或蓋章：

時間：_____年_____月_____日_____時_____分

時間：_____年_____月_____日_____時_____分

附件二：

合同編號：

委託服務協議書

委託人（乙方）：

受託人（甲方）：

雙方經協商一致，就辦理下列委託事項達成如下協議：

一、委託事項

乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：

（1）代辦選牌□（2）代辦按揭□（3）代辦保險□（4）代辦上牌□（5）代辦裝潢□（6）代辦其它事項 。

二、委託報酬

為甲方順利完成委託事宜，乙方應在簽訂本協議時支付_____元，大寫：_______________

甲方完成上述委託事宜後，乙方應一次性付清剩餘代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費），合計__________元，大寫_______________ 。

三、完成各委託事項所需費用概算及代辦費約定：

1、代辦選牌，代辦費：_____元。

2、代辦按揭，代辦費：_____元。

3、代辦保險：

（1）保險公司所在地及名稱：

（2）保險期限：一年□二年□三年□

（3）第三者責任險，費用：_____元。

（4）交通事故責任強制險，費用：_____元。

（5）車輛損失險，費用：_____元。

（6）其他險種名稱及費用：_____。

（7）以上保險費用合計：_____元。

（8）雙方特別約定：乙方委託甲方代辦車輛上牌服務的，乙方應自行或委託甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限於交通事故責任強制險和車輛損失險。保險合同應書面約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。

4、代辦上牌，費用概算如下：

養路費_____元，車船税_____元，購置税_____元，註冊費：_____元，其他_____元，合計約_____元。

5、代辦裝潢，裝潢項目_____，費用_____元。

6、代辦其他項目_____，費用_____元。

7、所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔。甲方應憑發票、收據向乙方結帳。

四、上述費用採取下列第_____種方式支付：

1、乙方預付。2、甲方暫先墊付。

五、上牌服務完成期限：_____年_____月_____日前。

六、完成委託上牌服務，應隨車移交如下材料：

（1）購置税憑證（2）養路費憑證（3）機動車保險單（4）行駛證（5）車船税憑證（6）車輛牌照號碼：__________。

七、違約責任：

1、甲方在辦理委託事項過程中車輛發生毀損、滅失的，乙方應先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬於甲方責任的，由甲方承擔，屬於第三方責任的，甲方應協助乙方索賠。非因甲方過錯導致車輛未上相關保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔賠償責任。

2、乙方中途撤回委託解除合同的，應承擔由此給甲方造成的實際損失。

3、除不可抗力或政府有關部門的原因外，甲方未能在約定期限內完成委託事項的，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最後交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過日，甲方應按全部車價款_____%向乙方支付違約金，協議繼續履行。

4、因乙方未能及時提供有關材料而影響委託事項完成的，本協議履行期限相應順延，甲方不承擔違約責任。

八、解決爭議的方法：同《江蘇省汽車買賣合同》。

九、其他約定：

甲方簽字或蓋章：

乙方簽字或蓋章：

日期：

日期：

汽車買賣合同12

合同編號：

出賣人：簽定地點：

買受人：簽定時間： 年 月 日

一、汽車型號及金額：

汽車

品牌型號發動

機號合格

證號車架號海關

單號商檢

單號顏色價格備註

二、交車地點、方式：

交車地點： 交車時間：

付款方式： 付款時間：

三、質量、維修：

1．出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒佈的車質量標準。

2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經過交通管理部門認可的汽車。

3．出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛基本情況。

4．出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：

（1）銷售票；（2）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單；（3）保修卡或保修手冊；（4）説明書；（5）隨車工具及備胎。（以上3、4、5項如沒有，售前應説明）

5．買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。

6．買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

7．汽車在購買後，如發現屬於生產廠家的質量問題，可由出賣人協助買受人與生產廠家的維修站聯繫、解決。

8．如屬於在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔責任。

9．如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。

四、違約責任（雙方協商）：

五、合同爭議的.解決方式：

因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決；也可向有關部門申請調解；協商或調解不成的，按下列第一種方式解決：

1．提交 仲裁委員會仲裁；

2、依法向人民法院起訴。

六、本合同一式三份，雙方各執一份，汽車交易市場主辦單位留存 份（市場留存期一年）。

七、本合同經買賣雙方簽字蓋章後生效。

買受人： 出賣人：

買受人姓名（章） 出賣人名稱（章）：

地址： 地址：

電話： 電話：

汽車買賣合同13

隨着市場經濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車登記過户手續而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由於受傳統審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認定無效，有些法院則認定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應如何適用法律，需要進一步的探討。

一、買賣合同的法律依據、特徵

對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規定及它的特徵。《中華人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規定：“買賣合同是出賣人轉移買賣標的物所有權於買受人，買受人支付價款的合同。”

買賣合同的法律特徵：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉移財產所有權，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。

二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據

《舊機動車交易管理辦法》第三條規定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批准的舊機動車交易中心進行行。”該辦法第三十二條規定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬於個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發票、成交發票、

購置附加費憑證、車船使用税‘税訖’標誌、養路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經營權企業的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉籍過户手續。”據此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規定到批准的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規定辦理車輛轉籍過户手續而認定雙方的汽車買賣合同無效。

如案例一：

原告李春桂於20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協議，由馮彬將其向王忠羣處購買的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協議達成後，馮彬將該車及該車的有關證件交給李春桂，李春桂於次日向馮彬支付完購車款。雙方對養路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉籍過户手續。爾後李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規費徵稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養路費為由扣押，並作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費後將該車領回，並找馮彬協商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協議後，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據，請法院駁回李春桂的訴訟請求。

原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關於舊汽車交易的有關規定，進行交易，納税及辦理有關過户手續，違反法律規定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十

八條第五項、第六十條的規定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應在判決書生效後十天內將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決後，原、被告均不服向本院提出上訴。

二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協議，是雙方的真實意思表示，內容不違反法律、行政法規的強制性規定。雖然雙方未辦理登記過户手續，但目前法律、行政法規並未規定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據《合同法》第四十四條第一款的規定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據《合同法》第一百三十三條規定：“標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或當事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權已轉移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應予撤銷。據此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內支付6040元給李春桂。

案例二：

原告朱海林與被告潘世海於20xx年8月26日協商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定於20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林後，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關證件交付給潘世海，雙方因此引起糾

紛。朱海林於20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，並承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已於20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應辦理好產權轉讓登記手續，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，並請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，並要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林於20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據國家經濟貿易委員會、國家計劃委員會、國家貿易部、機械工業部、公安部、國家環境保護局關於發佈《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。

原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據國務院貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批准的舊機動車交易中心進行”的規定，原告所賣的舊貨車，必須要在經過批准的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規定，故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產，應互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對於被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由於被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據雙方提供證據的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大於原告否認的.可信度。對被告的這一主張，本院應予認定。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海於本判決生效之日起7

日內返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林於本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判後，原告朱海林不服提出上訴。

二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海於20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協議，是雙方當事人的真實意思表示，協議內容不違反法律、行政法規的強制性規定，應認定該協議為有效協議。協議約定後，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬於違約行為，依法應承擔違約責任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應視為違約行為，也應承擔違約責任。鑑於本案中，雙方沒有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協議可予以解除。由於被上訴人未按協議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人佔用長達一年，因此，被上訴人應支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費2000元，沒有法律依據，也沒有事實根據。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，並要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由於一審中提出反訴請求，未按規定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現主張沒有理由。原審判決根據國務院貿易部頒佈的《舊機動車交易管理辦法》的有關規定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬於部門的規章，並不是行政法規。目前，法律和行政法規並未規定舊機動車交易必須在批准的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據，應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，並判決由上訴人返還，其認定事實證據不足，應予以撤銷。依照《中華人

汽車買賣合同14

賣方：（以下簡稱甲方）

買方：（以下簡稱乙方）

雙方就汽車買賣一事，經協商一致，自願達成以下《買賣汽車合同》，以資共同信守履行。

一、賣方將x牌重型自卸貨車一輛賣給買方所有（車牌號為：x）。

二、經雙方議定，車價款為x萬元，合同生效之日買方一次性付清全部車價款。賣方於xx年xx月xx日移交車和相關手續。買方負責辦理車輛過户手續，過户所發生的'全部税、費由買方承擔，賣方協助買方辦理過户手續。

三、移交車時，買方應對該車規費的繳納、交通事故、證照、債務、車況、隨車工具等進行核實，經確認無誤後再移交車和支付車價款。

四、該車至xx年xx月xx日止未曾轉讓、出租、抵押、合夥等，產權無糾紛，無其他共有人，屬賣方所有。

五、自買方接車之日起，應承擔規費的繳納，營運中發生的一切安全事故等，賣方概不承擔任何責任。

六、違約責任，本合同依法成立，雙方應按約履行自己的權利義務。如一方違約造成合同不能履行，致使對方受到損失，由過錯方承擔違約責任和賠償損失。

七、本合同自雙方簽字之日起生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

汽車買賣合同15

出賣人（以下簡稱甲方）_________

買受人（以下簡稱乙方）_________

第一條、目的

依據有關法律、法規和規章的規定，甲、乙雙方在自願、平等和協商一致的基礎上，就二手車買賣和完成其它服務事項，簽訂本合同。

第二條、當事人及車輛情況

（一）甲方基本情況：

1.單位代碼證號________________

法定代表人_________

經辦人_________

身份證號碼____________________________________

單位地址_________

聯繫電話_________

2.自然人身份證號碼____________________________________

現居住地址_________

聯繫電話_________

（二）乙方基本情況：

1.單位代碼證號________________

法定代表人_________

經辦人_________

身份證號碼____________________________________

單位地址_________

聯繫電話_________

2.自然人身份證號碼____________________________________

現居住地址_________

聯繫電話_________

（三）車輛基本情況：

車輛牌號：_________

車輛類型：_________

廠牌、型號：_________

顏色：_________

初次登記日期：_________

登記證號：_________

發動機號碼：_________

車架號碼：_________

行使里程：_________

使用年限：________年____月____日

車輛年檢簽證有效期至：________年____月____日

排放標準：_________

車輛購置税完税證明證號：_________（徵税、免税）

車船使用税納税記錄卡繳付截止期：________年____月

車輛養路費交訖截止期：________年____月（證號_________）

車輛保險險種：_________

保險有效期截止日期：________年____月____日

配置：_________

其它情況：_________

第三條、車輛價款、過户手續費

本車價款為人民幣_________元（大寫_________元），其中包含車輛、備胎以及_________等款項。

過户手續費約為人民幣_________元（大寫_________元），由_________承擔（以實際發生費用為準支付）

第四條、定金和價款的39;支付、過户手續、車輛交付

（一）乙方應於本合同簽訂時，按車價款_________%（≤20%）人民幣_________元（大寫_________元）作為定金支付給甲方。

（二）車輛在過户、轉籍手續完成前，選擇以下第（_________）項方式使用和保管：

1.繼續由甲方使用和保管。

2.交由乙方使用和保管。

（三）_________方應於本合同簽訂後____日內，將本車辦理過户__轉籍__所需的有關證件原件及複印件交付給_________方（做好籤收手續），由_________方負責辦理手續；_________方為二手車經銷企業時，由_________方負責辦理（過户__轉籍__）手續。

（四）自過户、轉籍手續完成之日起____日內，乙方應向甲方支付車價款人民_________元（大寫_________元），同時_________方付清過户手續費。支付方式：（現金__轉帳__）

（五）如由甲方辦理過户、轉籍手續的，應於收到全部車價款之日起____日內將有關證件交給乙方；如車輛由甲方使用和保管的應於收到全部車價款之日起____日內將車輛交給乙方（交付地點_________）

第五條、雙方的權利義務

（一）甲方承諾出賣車輛不存在任何權屬上的法律問題和尚未處理完畢的道路交通安全違法行為或者交通事故；應提供車輛的使用、維修、事故、檢驗以及是否辦理抵押登記、海關監管、交納税費期限、使用期限等真實情況和信息。

（二）甲方屬二手車經銷企業的，還應向乙方提供質量保證及售後服務承諾。

（三）對轉出本市的車輛，乙方應瞭解、確認買受車輛能在轉入所在地辦理轉入手續。

（四）雙方應在約定的時間內提供各類證明、證件並確保真實有效。

第六條、違約責任

（一）違反本合同

第四條第3款，致使車輛不能過户、轉籍，合同無法繼續履行的，本合同解除。甲方違約的，甲方向乙方雙倍返還定金並賠償乙方相應損失；乙方違約的，則乙方無權要求返回定金並賠償甲方相應損失。

（二）違反本合同

第四條第4款，乙方未按合同約定支付的，應按延期天數向甲方支付違約金每天人民幣_________元。

（三）違反本合同

第四條第5款，甲方延期交付過户、轉籍的有關證件或車輛的，應按延期天數向乙方支付違約金每天人民幣_________元。

（四）違反本合同

第五條第1款，乙方有權解除本合同，甲方應無條件接受退回的車輛並退回乙方全部車款，雙倍返還定金並賠償乙方相應損失。

（五）違反本合同

第五條第2款，甲方應向乙方支付車輛價款的_________%（人民幣_________元）的違約金，並繼續提供質量保證及售後服務承諾。

（六）違反本合同

第五條第3款，致使車輛不能在轉入所在地辦理轉入手續的，本合同解除，乙方無權要求返還定金，並賠償甲方相應經濟損失。

（七）違反本合同

第五條第4款，致使出讓車輛不能過户、轉籍的，守約方有權解除本合同，違約方應支付人民幣_________元給守約方，守約方另有損失的，由違約方賠償損失。

第七條、風險承擔

本合同簽訂後，車輛在過户、轉籍手續完成並實際交付前：

（一）甲方使用和保管的'，由甲方承擔風險責任。

（二）乙方使用和保管的，由乙方承擔風險責任。

第八條、爭議解決方式

因本合同發生的爭議，由雙方協商解決，或向有關行業組織及消費者權益保護委員會申請調解。

當事人不願協商、調解，或協商、調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（一）向_______仲裁委員會申請仲裁；

（二）向人民法院起訴。

第九條、其它

（一）本合同未約定的事項，按照《民法典》、《二手車流通管理辦法》以及有關的法律、法規和規章執行。

（二）雙方因履行本合同而簽署的補充協議及提供的其它書面文件，均為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

（三）本合同經雙方當事人籤或蓋章後生效。本合同一式三份，由甲方、乙方和二手車交____市場各執一份，具有同等法律效力。

甲方（簽章）_________

法定代表人（簽章）_________

經辦人：_________

開户銀行：_________

帳號：_________

簽約時間：________年____月____日

乙方（簽章）_________

法定代表人（簽章）_________

經辦人：_________

開户銀行：_________

帳號：_________

簽約時間：________年____月____日